工程款纠纷案由(工程款结算案由)
工程款纠纷案由(工程款结算案由)
1、法律分析：拖欠工程款起诉案由为建设工程施工合同纠纷。法律依据：《中华人民共和国民法典》第七百八十八条 建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
案由还是建设工程施工合同纠纷。但起诉依据已经不完全是施工合同了，施工合同只是证明双方法律关系的证据；工程款的起诉依据直接是有效的结算书确定被告应付款，然后被告举证或双方确认已付款，再查明管理费或质保金的约定、质保期是否届满。然后结算款项扣除质保金、管理费和已付款，就是被告拖欠的工程款。
起诉前或起诉的同时应申请财产保全。如果存在工程分包，可将转包人、分包人和发包人一并列为被告。工程量存在争议时，应及时申请工程量的鉴定。及时申请强制执行。如果拖欠款涉及人工费用的，承包人可利用各地清欠工程款的政策和氛围，借助相关政府部门的力量督促发包人及时还款。
工程款欠款的民事案由如何确定 因拖欠工程款向人民法院起诉的，起诉的案由是合同纠纷中的建设工程合同纠纷中的建设工程价款优先受偿权纠纷。
违约之争。无论承包方的逾期竣工，还是发包方未能提供施工进场的条件（如施工现场未能通水、通电、通路等）、中期擅改设计、未按形象进度支付进度款、建设工程材料不能及时供应从而造成停工、窝工等情形，最终都以违约金的形式反馈到工程款的结算中。违约之争在建设工程结算纠纷中比较常见。
法律分析：因拖欠工程款向人民法院起诉的，起诉的案由是合同纠纷中的建设工程合同纠纷中的建设工程价款优先受偿权纠纷。发包方拖欠工程款违约纠纷这种违约纠纷的特点是，工程款是可以确定的，故这种纠纷法律比较简单。
拖欠工程款纠纷案由主要包括以下几个方面： 工程量之争：土建工程和安装工程常常因为工程量计算和隐蔽工程记录不一致而产生争议。例如，工程量的增加和承包方施工日记中的记录可能与发包方的认定不符。 计费系数之争：由于承包方资质变更或挂靠情况，导致在结算时出现计费系数之争。
法律分析：转包人或分包人不存在破产倾向或不积极向发包人主张工程款，实际施工人又无法轻易地突破合同相对性直接起诉发包人，通过转包人或分包人将工程款债权转让给实际施工人，再由实际施工人以转让的债权起诉发包人。
法律分析：债权转让后的案由，需要根据具体案情确定：若不是同一个合同关系，一般情况下案由为欠款纠纷；由于转让人将债权转让给受让人，双方一般会签订债权转让合同，因转让合同发生的纠纷一般将案由定为债权转让合同欠款纠纷。
债权转让合同纠纷案由确定的方式是：在债权转让过程中，转让人与受让人双方签订债权转让协议，通知债务人后，该债权转让协议发生法律效力。在债权转让过程中，转让人、受让人及债务人之间会产生一系列的法律关系，此时由约定的合同关系来进行确定。
建设施工合同纠纷案由一般有建设工程勘察合同纠纷、设计合同纠纷、施工合同纠纷、价款优先受偿权纠纷、分包合同纠纷、监理合同纠纷、装饰装修合同纠纷、农村建房施工合同纠纷等。
建设工程施工纠纷案由有关于工程勘察合同的纠纷、有价款优先受偿的纠纷等，只要是符合立案条件的，人民法院都会在法定的时间进行立案调查的。当事人提起诉讼的情况下，需要提供一些法律证据准备举证。
建设工程合同纠纷为三级案由，下属四级案由为：（1）建设工程勘察合同纠纷；（2）建设工程设计合同纠纷；（3）建设工程施工合同纠纷；（4）建设工程价款优先受偿权纠纷；（5）建设工程分包合同纠纷；（6）建设工程监理合同纠纷；（7）装饰装修合同纠纷；（8）铁路修建合同纠纷；（9）农村建房施工合同纠纷。
拖欠工程款纠纷案由主要包括以下几个方面： 工程量之争：土建工程和安装工程常常因为工程量计算和隐蔽工程记录不一致而产生争议。例如，工程量的增加和承包方施工日记中的记录可能与发包方的认定不符。 计费系数之争：由于承包方资质变更或挂靠情况，导致在结算时出现计费系数之争。
拖欠工程款纠纷案由有哪些 工程量之争。 土建工程的工程量之争主要集中在合同生效后增加的工程量及对隐蔽工程的详细数据未做三方（发包方、承包方与监理公司）签字的记录，仅凭承包方施工日记进行结算，发包方提出异议。安装工程的工程量之争，主要集中在隐蔽在墙体中的管线铺设记录与确认问题。
法律分析：拖欠工程款起诉案由为建设工程施工合同纠纷。法律依据：《中华人民共和国民法典》第七百八十八条 建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
关于拖欠建筑工程款项并签署欠条而引起诉讼的法律问题，其主要的争议焦点在于案由的认定，可依据具体情况选择适用借款纠纷或建设工程价款优先受偿权纠纷两种不同的案由。
带挖掘机施工欠款纠纷案由是合同纠纷。因拖欠工程款向人民法院起诉的，起诉的案由是合同纠纷中的建设工程合同纠纷中的建设工程价款优先受偿权纠纷。
工程款纠纷应对策略主要是：与欠款人进行协商，主动与发包人、转包人、违法分包人等进行协商解决，争取能够达成还款协议。找追债公司帮助，在欠款人拒不支付工程欠款的情况下，部分被欠款人选择请求追债公司的帮助，来协助要回工程欠款，但存在一定的法律风险。
在处理工程款纠纷时应该注意：黑白合同以中标备案合同的计价标准为结算依据；拖欠工程款应计利息；拖欠工程款可顺延工期，但承包人必须事先发过书面催告。
关于拖欠工程款项问题的应对策略主要包括以下几点：首先是采用电话及书信的形式进行催收。频繁地致电施工方询问工程款项的支付进展情况，同时务必对沟通内容做好详细记录，以便防止对方利用法律漏洞逃避责任，预先保存相关证据。
