停工赔偿工程款结算,建筑工程停工索赔规定
停工赔偿工程款结算,建筑工程停工索赔规定
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
1、《建设工程施工合同（示范文本）》中也对工程工期可能引起索赔的情况进行了规定，如发包人未能完成其义务造成工期延误，应赔偿承包人损失，并顺延延误的工期。因发包人原因造成停工的，发包人应承担追加合同价款，赔偿承包人损失，并顺延工期。
2、工程停工多久可以提出索赔要看有没有约定，没有约定按法律规定来。如果双方对停工索赔期限没有约定或者约定不明确的，那么承包人应该自停工之日起向发包人提出索赔要求，逾期超过三年未提出的，法院将不再保护，即承包人向发包人主张停工损失的，对方可以不再赔偿。
3、建筑工程停工的，承包方可以与建设单位协商工程款支付问题，如果协商不成的，可以向法院起诉，追索工程款。当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。涉外合同的当事人可以根据仲裁协议向中国仲裁机构或者其他仲裁机构申请仲裁。
4、王涛律师解（一）建设工程通用条款32规定：自索赔事件发生后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的报告及有关资料，工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。
1、在实际操作中，如果因发包人的原因导致停工，承包人通常可以要求赔偿以下损失：人工费损失、材料费损失、机械费损失、工地管理费和物价上涨的差价费用。承包人只需要提供证据证明停工损失是由发包人原因造成的，就可以要求发包人赔偿。具体的赔偿费用应根据承包人的实际情况来确定。
2、不可抗力因素导致的停工，发包人需要赔偿承包人在停工期间的垫付工程款利息。具体而言，根据以下原则调整工程价款： 工程本身的损害，以及因工程损害导致的第三方人员伤亡、财产损失，以及运至施工场地用于施工的材料和待安装设备的损害，均由发包人承担。
3、不可抗力因素停工发包人是需要垫付工程款利息的。
4、承包人的施工设备和停工损失由承包人自行承担。停工期间，因发包人要求而留在工地的必要管理和保卫人员费用，由发包人承担。工程的清理和修复费用由发包人承担。不可抗力定义：不可抗力可以是自然原因造成，也可以源于人为或社会因素。
1、律师解可以。工程停工两年可以要求结算，一般先协商，协商不成的可以起诉。工程因业主原因停工，超过两年可以调价或者更改合同内容，严格来说，属于发包方违约，违约可以解除或者变更合同，并且支付违约金或者赔偿经济损失。当然，除了违约金之外，终止合同的，还需要结算工程款项。
2、工程中途停工如何结算要看约定，没有约定按法定。工程中途停工属于违约，如果施工的工程量合格，经过审计，应当支付相应的施工费。如造成实际损失，如窝工导致的工程延期等损失，如有实际发生数额，可要求承包人赔偿。承包人实际完成工程的承包费可先不予支付，根据实际情况可行使抵销权。
3、若工程项目因故停工，施工方应与业主方商讨工程款项的支付问题。如协商未果，施工方可以向法院提起诉讼，追讨工程款项。 如果工程质量未达到约定标准是由施工方原因造成的，业主方有权要求施工方在合理期限内无偿进行修复或返工、重建。
4、项目工程停工的，施工单位可以与建设单位协商工程款支付问题，如果协商不成的，可以向法院起诉，追索工程款。因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内，无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。
5、工程停建的结算，需要根据具体情况进行决定：当事人可以按照约定结算；工程中途停工属于违约，没有约定的可以按照法定程序进行结算。
6、首先是与建筑公司办理结算手续，有了合法的结算手续，就可以找建筑公司讨要。
